COSMOS - Instandhaltung von elektrotechnischen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH
COSMOS: Combined Offshore Maintenance and Operation Services Der Leistungsumfang der Ausschreibung beinhaltet die Informationen zu "Instandhaltung von elektrotechnischen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH". Im Rahmen der Rahmenvereinbarung hat der Auftragnehmer wiederkehrende und nicht wiederkehrenden Insta...
Angebotsfrist:11. Juni 2026
Typ:Ausschreibung
Ohne Kreditkarte · Sofortiger Zugang
Inhalt auf einen Blick
COSMOS: Combined Offshore Maintenance and Operation Services Der Leistungsumfang der Ausschreibung beinhaltet die Informationen zu "Instandhaltung von elektrotechnischen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH". Im Rahmen der Rahmenvereinbarung hat der Auftragnehmer wiederkehrende und nicht wiederkehrenden Instandhaltung durchzu...
- Ausschreibungstyp: Ausschreibung
- Auftraggeber: TenneT TSO GmbH
- Veröffentlicht: 27. April 2026
- Frist: 11. Juni 2026
Ausschreibungsbeschreibung
COSMOS: Combined Offshore Maintenance and Operation Services Der Leistungsumfang der Ausschreibung beinhaltet die Informationen zu "Instandhaltung von elektrotechnischen Systemen an DC-Netzanlagen der TenneT TSO GmbH". Im Rahmen der Rahmenvereinbarung hat der Auftragnehmer wiederkehrende und nicht wiederkehrenden Instandhaltung durchzuführen und dabei die technische Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Konformität sicherzustellen. Dieses betrifft folgende Lose: Los 1 – Mittel-, Hoch-, und Höchstspannungs-Komponente inkl. GIS Los 2 – Niederspannungs-Komponente inkl. USV Das Los 2 umfasst zur Konkretisierung folgende Niederspannungskomponente und Leistungen: a) die elektrische Eigenbedarfsversorgungssysteme und zugehörigen Anlagen, b) die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) sowie der DC-Anlagen, c) die allgemeinen Beleuchtung inkl. explosionsgeschützte Leuchten, der Notbeleuchtung, der Sicherungsbeleuchtung und die 400/230V AC Stromversorgung sowie d) das Blitzschutz- und Potenzialausgleichssystem. Darüber hinaus sind "Wiederkehrenden Prüfungen gemäß DIN VDE 0105-100 an ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln" durchzuführen. Vertragslaufzeit: 01.03.2028 - 28.02.2033 mit Verlängerungsoption um weitere 36 Monate Bewertungskriterien: - Preis: 50% - Kommerzielle Vertragsklauseln (Vertragsstrafen): 10% - Konzept zur Leistungserbringung: 40% (75% Kapazität/Technische Lösung & 25% HSE) Verhandlung mit wie vielen Bietern (ggf. pro Los): Fünf Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "COSMOS-E-Technik-Ausschreibung Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar an alle folgenden E-Mail-Adressen: 1) wiebke.isensee@tennet.eu. 2) sabine.werner@tennet.eu 3) martijnjasper.manck@tennet.eu Bewerbern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete NDAs an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bewerber nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bewerber noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bewerbers für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zur Teilnahmeantragsfrist zum 11.06.2026 um 12:00 Uhr, MEZ über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein. Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Hinweise zur Einreichung der Teilnahmeanträge: Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Informationen oder Unterlagen, die nicht in Deutscher Sprache sind, muss eine qualifizierte Übersetzung beigefügt werden. Die Vergabestelle erachtet Unterschriften für den Teilnahmewettbewerb in digitaler Form(e-Signatur oder Scan) und ohne Stempel oder in Textform nach § 126 b BGB als ausreichend. Bitte beachten Sie alle auf Mercell zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sowie alle Informationen des Verfahrensleitfadens. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Mercell: Servicedesk Mercell: support-nl@mercell.com Telefon:+31 (0) 85-001 4593 Öffnungszeiten: 9:00-17:00 MEZ
Weiterführende Details
Nach Registrierung stehen Unterlagen, Fristen und Hinweise zur Einreichung strukturiert bereit.
- Kernanforderungen der Ausschreibung priorisiert aufbereitet
- Fristen, Eignungskriterien und Unterlagen in einem Ablauf
- Hinweise zur strukturierten Angebotsvorbereitung
- Passende Folgeausschreibungen automatisch entdecken
Dokumente und Anhänge
49 Dateien erfasst- PDF Notice (BUL)
- PDF Notice (SPA)
- PDF Notice (CES)
- PDF Notice (DAN)
- PDF Notice (DEU)
- PDF Notice (EST)
Ähnliche Bekanntmachungen
10- TenneT TSO GmbHFrist: 03. Mai
Trassenpflegemaßnahmen verschiedener Höchstspannungsfreileitungen der TenneT TSO GmbH im Zuständigkeitsbereich des Betriebszentrums Lehrte und des Betriebszentrums Bayreuth 2026
Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Durchführung von weitgehend selbständig auszuführenden Pflegemaßnahmen im Leitungsschutzbereich der 380-/220-/110-kV Freileitungen der TenneT TSO GmbH im Zuständigkeitsbereich der Betriebszentren Lehrte und Bayreuth. Die Pflegemaßnahmen beinhalten die Kontrolle und Aufnahme des Bewuchses auf ca. 711,40 km Freileitungstrasse, aufgeteilt auf 3 Lose: - Los 1: Gebiet Weser-Ems, ca. 377,03 km - Los 2: Gebiet 12 Oberpfalz West/Nürnberg-Ingolstadt, ca. 228,91 km - Los 3: Gebiet 13 Nürnberg/Schwandorf, ca. 105,46 km jeweils für die Periode vom ca. 01.07.2026 - 30.06.2031 und gemäß der zum Download bereitgestellten Unterlagen. Sie können sich auf alle Lose oder auch nur auf einzelne Lose bewerben. Die Vergabe erfolgt losweise mittels der offengelegtenZuschlagskriterien. Die kompletten Ausschreibungsunterlagen inklusive Anlagen und Planunterlagen sowie der Vertragsentwurf stehen Ihnen zum Download bereit. Der Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen ist eingeschränkt. Den Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie nach erfolgter Unterzeichnung der beigefügten Geheimhaltungsvereinbarung. Geheimhaltungsvereinbarung / NDA Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen wird eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen. Dazu verwenden Sie bitte das zum Download bereitgestellte Dokument "Zweiseitige Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar via E-Mail an tristan.tausch@tennet.eu. Den Bietern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bieter nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Angebotsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bieter noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bieters für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. ACHTUNG! Es handelt sich hierbei um ein mehrstufiges Verfahren. Erst nach Auswahl der Bewerber gemäß den vorgegebenen Eignungskriterien erfolgt der Versand der Angebotsaufforderung an die geeigneten Teilnehmer! In der 1. Stufe sind somit keine Angebotsunterlagen einzureichen! Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zum Sonntag, den 03.05.2026 um 12:00 Uhr, CET über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein (Teilnahmeantragsfrist). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen.
- TenneT TSO GmbH
Rahmenvertrag über die Demontage und Entsorgung von Transformatoren
Die TenneT TSO GmbH plant einen Rahmenvertrag über die Demontage und Entsorgung von Transformatoren, Spulen, Eigenbedarfstransformatoren und Sondertransformatoren. Details sind den auf Mercell bereitgestellten Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Der Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen ist eingeschränkt. Den Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie nach erfolgter Unterzeichnung der beigefügten Geheimhaltungsvereinbarung. Geheimhaltungsvereinbarung / NDA Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "Zweiseitige Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar via E-Mail an annika.boenig@tennet.eu und daniel.simon@tennet.eu. Bietern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bieter nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Angebotsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bieter noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bieters für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. ACHTUNG! Es handelt sich hierbei um ein mehrstufiges Verfahren. Erst nach Auswahl der Bewerber gemäß den vorgegebenen Eignungskriterien erfolgt der Versand der Angebotsaufforderung an die geeigneten Teilnehmer! In der 1. Stufe sind somit keine Angebotsunterlagen einzureichen! Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zum 28.05.2026 um 19:00 Uhr, CET über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein (Teilnahmeantragsfrist). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen.
- TenneT TSO GmbHFrist: 28. Mai
Rahmenvertrag über die Demontage und Entsorgung von Transformatoren
Die TenneT TSO GmbH plant einen Rahmenvertrag über die Demontage und Entsorgung von Transformatoren, Spulen, Eigenbedarfstransformatoren und Sondertransformatoren. Details sind den auf Mercell bereitgestellten Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Der Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen ist eingeschränkt. Den Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie nach erfolgter Unterzeichnung der beigefügten Geheimhaltungsvereinbarung. Geheimhaltungsvereinbarung / NDA Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "Zweiseitige Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar via E-Mail an annika.boenig@tennet.eu und daniel.simon@tennet.eu. Bietern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bieter nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Angebotsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bieter noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bieters für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. ACHTUNG! Es handelt sich hierbei um ein mehrstufiges Verfahren. Erst nach Auswahl der Bewerber gemäß den vorgegebenen Eignungskriterien erfolgt der Versand der Angebotsaufforderung an die geeigneten Teilnehmer! In der 1. Stufe sind somit keine Angebotsunterlagen einzureichen! Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zum 28.05.2026 um 19:00 Uhr, CET über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein (Teilnahmeantragsfrist). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen.
- TenneT TSO GmbH
ProTON - Projektsteuerung und Terminplanung Onshore Netz
Im Rahmen des Netzausbaus im Onshore-Bereich beabsichtigt der Auftraggeber, Leistungen zur Projektsteuerung und Terminplanung („ProTON“) zu vergeben. Der Leistungsumfang umfasst darüber hinaus Aufgaben aus dem Qualitätsmanagement sowie der systemgestützten Auftragsabwicklung. Sämtliche Leistungsbestandteile sind dem Projektmanagement technischer Großprojekte im Bereich Energieinfrastruktur zuzuordnen. Die ausgeschriebenen Leistungen dienen der Unterstützung von „Large Projects Germany“, einem Programm zur Realisierung wesentlicher Ausbaumaßnahmen im deutschen Stromübertragungsnetz. Ziel ist die sichere, termingerechte und qualitätsgesicherte Umsetzung komplexer Onshore-Netzausbauvorhaben in einem regulatorisch anspruchsvollen Umfeld. Die Projekte erfordern eine strukturierte Steuerung über alle Phasen – von der Genehmigungsplanung bis zur baulichen Umsetzung – sowie die Integration unterschiedlicher Stakeholder und Fachdisziplinen. Die Aufgaben erfordern fundierte Kenntnisse im Bereich Projektmanagement, insbesondere in der Anwendung standardisierter Methoden nach dem IPMA-Standard, sowie Erfahrung in der Planung und Steuerung großer technischer Infrastrukturprojekte. Zu den Anforderungen zählt auch die Fähigkeit systemgestützte Prozesse (u. a. über iTWO und SAP) effizient zu unterstützen sowie qualitätsrelevante Aspekte entlang des Projektverlaufs aktiv zu begleiten. Die zu vergebenden Leistungen werden in folgende Lose aufgeteilt: Los 1: Central, North West, South Los 2: North, North East Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "ProTON-Ausschreibung Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar an folgende E-Mail Adresse: bjoern.akmann@tennet.eu und manuela.schulz@tennet.eu Bewerbern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete NDAs an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bewerber nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bewerber noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bewerbers für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zur Teilnahmeantragsfrist zum 22.09.2025 um 12:00 Uhr, MEZ über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein. Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Hinweise zur Einreichung der Teilnahmeanträge: Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Die Vergabestelle erachtet Unterschriften für den Teilnahmewettbewerb in digitaler Form (e-Signatur oder Scan) und ohne Stempel oder in Textform nach § 126 b BGB als ausreichend. Bitte beachten Sie alle auf Mercell zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sowie alle Informationen des Verfahrensleitfadens. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Mercell: Servicedesk Mercell: Telefon:+49 (0)6131 / 633 89 18 Öffnungszeiten: 9:00-17:00 MEZ
- TenneT Offshore GmbH
BÜLA - Bauüberwachung Landkabel 2GW in Niedersachsen
Zur Anbindung von Offshore-Windparks sollen die Kabelsysteme zur Hochspannungsgleichstromübertragung von den Umspannplattformen bis zu den Landstationen verlegt werden. Der Leistungsumfang dieser Ausschreibung beinhaltet Leistungen im Bereich der Bauüberwachung für Landkabel-Projekte des AG in Niedersachsen. Die zu vergebenden Leistungen werden in folgende Lose aufgeteilt: Los 1: Trassen UTW km00+000 bis km 37+000 (Landstation "Unterweser" (inkl. AC-Verbindung zum UW) bis Ortschaft Spöhle) Los 2: Trassen UTW km 37+000 bis km 74+000 (Ortschaft Spöhle bis Ortschaft Rispelerhelmt) Los 3: Trassen UTW km 74+000 bis km 110+000 (Ortschaft Rispelerhelmt bis Anlandungsbereich Dornumergrode) Los 4: Trassen WHV: km 0+000 bis km 43+546 (Landstation „Wilhelmshaven 2" (inkl. AC-Verbindung zum UW) bis Anlandungsbereich Dornumergrode) Los 5: Trasse Großenmeer km 00+000 bis km 46+700 (Landstation „Großenmeer“ (inkl. AC-Verbindung zum UW) bis Ortschaft Friedeburg) Los 6: Trasse Großenmeer: km 46+700 bis km 93+400 (Ortschaft Friedeburg bis Anlandungsbereich Dornumergrode) Los 7: Mini-Competition (weitere Niedersachsenprojekte außerhalb der Los 1 bis 6) Das Cluster Unterweser (UTW) besteht aus dem Systemen BalWin4 und LanWin2, das Cluster Wilhelmshaven (WHV) aus den Systemen BalWin3 und LanWin4. Die Trasse Großmeer gehört zum System LanWin5. Die Leistungserbringung beinhaltet unter anderem Überwachungstätigkeiten und die Überprüfung von Prüfungen und Inspektionen. Im Rahmen des Vertrages hat der Auftragnehmer die Aufgabe, sicherzustellen, dass das bauausführende Unternehmen des Netzanschlussprojekts bei der Konstruktion und Fertigung sowie bei der Montage und Inbetriebnahme alle verbindlichen vertraglichen Anforderungen (unter anderem technische Spezifikationen, Normen usw.) erfüllt. Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "BÜLA-Ausschreibung Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar an folgende E-Mail Adresse: manuela.storek@tennet.eu. Bewerbern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete NDAs an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bewerber nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bewerber noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bewerbers für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zur Teilnahmeantragsfrist zum 31.03.2025 um 12:00 Uhr, MEZ über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein. Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Hinweise zur Einreichung der Teilnahmeanträge: Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Informationen oder Unterlagen, die nicht in Deutscher oder Englischer Sprache sind, muss den Originalen eine qualifizierte Übersetzung beigefügt werden. Die Vergabestelle erachtet Unterschriften für den Teilnahmewettbewerb in digitaler Form (e-Signatur oder Scan) und ohne Stempel oder in Textform nach § 126 b BGB als ausreichend. Bitte beachten Sie alle auf Mercell zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sowie alle Informationen des Verfahrensleitfadens. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Mercell: Servicedesk Mercell: support-nl@mercell.com Telefon:+31 (0) 85-001 4593 Öffnungszeiten: 9:00-17:00 MEZ
- Frist: 10. Apr.
Versicherungsmakler NordOstLink & MultiHUB
Im Rahmen des Netzausbaus im Onshore-Bereich beabsichtigt die Auftraggeberin, Versicherungsmakler-Leistungen für die TenneT-Projekte/Abschnitte des NordOstLink sowie MultiHUBs zu vergeben. Informationen zum Projekt: Die deutsche Bundesregierung hat sich anspruchsvolle Ziele gesetzt: Die erneuerbaren Energien sollen im Jahr 2030 bis zu 80 % des Strombedarfs in Deutschland decken. Dabei spielt insbesondere die Offshore-Windkraft eine wichtige Rolle – bis 2045 soll die installierte Leistung der Offshore-Windparks in der Nordsee von derzeit ca. 9 Gigawatt auf 70 Gigawatt ausgebaut werden. In Schleswig-Holstein wird auf See und an Land schon heute mehr erneuerbare Energie erzeugt, als verbraucht werden kann. Je mehr Windräder sich täglich an der Küste drehen, desto mehr Energie muss über die Stromnetze transportiert werden. Der NordOstLink bringt die Windenergie von der Westküste künftig direkt in die Region und macht sie dort nutzbar, wo sie erzeugt wird. Der NordOstLink ist eine Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung, die auf ca. 200 km den HeideHub im Kreis Dithmarschen mit dem Netzverknüpfungspunkt Mühlenbeck bei Schwerin verbindet. Das Vorhaben besteht aus mehreren Gleichstromverbindungen: Die Onshore-Leitungen DC31 und DC32 sowie streckenweise bis zu fünf Offshore-Leitungen (LanWin6, LanWin7, NOR-x-3, NOR-x-6, NOR-x-9), die Strom von den Windparks auf See an Land bringen. Alle Leitungen werden gebündelt in einer Stammstrecke verlegt – je nach Abschnitt mit zwei bis sechs parallel verlaufenden Gleichstromverbindungen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird die Leitung als 525-Kilovolt-Erdkabel geplant. Der Baubeginn ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich 2032 erfolgen. Die beiden Übertragungsnetzbetreiber TenneT Germany und 50Hertz realisieren das Vorhaben gemeinsam in fünf Planungsabschnitten. TenneT Germany verantwortet die Abschnitte SH1, SH2 und SH3. 50Hertz verantwortet die Abschnitte SHMV4 und MV5 (nicht im Scope dieser Ausschreibung). Damit der vom NordOstLink transportierte Strom flexibel genutzt werden kann, baut TenneT Germany entlang des NordOstLink zudem zwei der ersten Multiterminal-Hubs: den HeideHub und den NordHub. Im Scope dieser Ausschreibung ist zudem das Multiterminal-Hub NordWestHub. Diese europaweit einzigartigen Stromdrehkreuze verknüpfen die Offshore-Netzanbindungssysteme auf See mit den großen Gleichstromverbindungen an Land. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass der Strom – durch Umwandlung in Wechselstrom – direkt vor Ort genutzt und ins regionale Verteilnetz eingespeist werden kann. Für mehr Informationen zum NordOstLink: NordOstLink | TenneT Für mehr Informationen zu MultiHUBs: Multiterminal-Hubs Versicherungsmakler-Leistungen: Die genannten Projekte „NordOstLink“ & „MultiHUBs“ erfordern dabei vertraglich festgelegt eine Abdeckung aller Risiken in der Projektphase über sogenannte Construction all Risk (CAR) Versicherungen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass über die gesamte Bauphase bis zur Inbetriebnahme mögliche entstandene Schäden effizient und zuverlässig mit den involvierten Versicherern reguliert werden. Für die Ermittlung einer optimalen Versicherungsdeckung, der Vorbereitung & Durchführung von EU-Ausschreibungen samt Marktansprache des relevanten Versicherungsmarkts sowie der Schadensprävention, des Schadensmanagements und Schadensregulierung über die gesamte Projektlaufzeit werden daher Versicherungsmakler-Leistungen benötigt. Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "Annex 03 Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar an folgende E-Mail Adresse: michael.gerlich@tennet.eu Bewerbern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt, unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bewerber nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bewerber noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bewerbers für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zur Teilnahmeantragsfrist zum 10.04.2026 um 12:00 Uhr, MEZ über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein. Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Hinweise zur Einreichung der Teilnahmeanträge: Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Die Vergabestelle erachtet Unterschriften für den Teilnahmewettbewerb in digitaler Form (e-Signatur oder Scan) und ohne Stempel oder in Textform nach § 126 b BGB als ausreichend. Bitte beachten Sie alle auf Mercell zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sowie alle Informationen des Verfahrensleitfadens. Sollten Sie technische Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Mercell: Servicedesk Mercell: Telefon:+49 (0)6131 / 633 89 18 Öffnungszeiten: 9:00-17:00 MEZ
- TenneT TSO GmbH
UW Landesbergen - 120 kV 75 MVA Transformatoren
zum Projekt Umspannwerk Landesbergen: Im UW Landesbergen ist im Zuge der Umstellung der 220-kV-Schaltanlage auf die 380-kV-Schaltanlage der Austausch der sich noch im Betrieb befindlichen Netzkupplungstransformatoren notwendig. Aufgrund dieser Umstellung und der räumlichen Trennung der 380-kV- und 220-kV-Anlage sind zusätzlichen Eigenbedarfstransformatoren notwendig, die mit einer Oberstufenspannung von 110 kV (umstellbar auf 60 kV) auf 10 kV transformieren, um sowohl den Eigenbedarf der Anlage als auch die 10-kV-Kundenversorgung zu gewährleisten. Ausschreibungsgegenstand: Leistungstransformator 120 +/- 16 % / 10,5 KV 75 MVA umklemmbar auf 60 +/- 16% / 10,5 KV 75 MVA. Die Transformatoren sollen im Juni 2028 geliefert werden. Im Wesentlichen werden folgende Maßnahmen durchgeführt: Herstellung, Lieferung und betriebsbereite Montage von zwei (2x) 120 kV 75 MVA Transformatoren für das UW Landesbergen Jeder Bewerber muss die beigefügte Geheimhaltungsvereinbarung ausgefüllt und unterzeichnet an julia.severin@tennet.eu und in CC an dennis.halbauer@tennet.eu senden. Eine Freischaltung zu den weiteren Unterlagen erfolgt nach Eingang des Dokuments. Die kompletten Ausschreibungsunterlagen inklusive Anlagen und Planungsunterlagen sowie Vertragsentwurf stehen Ihnen im Kriterienkatalog zum Download bereit. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zum 26.09.2025 10:00 Uhr über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein (Teilnahmeantragsfrist). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Technische, kommerzielle und Fragen zum Vergabeverfahren sind ausschließlich über das Frage-/Antworttool der Ausschreibungsplattform Mercell innerhalb des eingeräumten Zeitraums dafür einzureichen. Die Angebotsabgabe innerhalb der bekanntgegebenen Fristen ist ebenfalls ausschließlich auf diesem Weg zulässig!
- TenneT TSO GmbH
UW Landesbergen - 120 kV 75 MVA Transformatoren
Allgemeine Hinweise zum Projekt Umspannwerk Landesbergen: Im UW Landesbergen ist im Zuge der Umstellung der 220-kV-Schaltanlage auf die 380-kV-Schaltanlage der Austausch der sich noch im Betrieb befindlichen Netzkupplungstransformatoren notwendig. Aufgrund dieser Umstellung und der räumlichen Trennung der 380-kV- und 220-kV-Anlage sind zusätzlichen Eigenbedarfstransformatoren notwendig, die mit einer Oberstufenspannung von 110 kV (umstellbar auf 60 kV) auf 10 kV transformieren, um sowohl den Eigenbedarf der Anlage als auch die 10-kV-Kundenversorgung zu gewährleisten. Ausschreibungsgegenstand: Leistungstransformator 120 +/- 16 % / 10,5 KV 75 MVA umklemmbar auf 60 +/- 16% / 10,5 KV 75 MVA. Die Transformatoren sollen im Juni 2028 geliefert werden. Im Wesentlichen werden folgende Maßnahmen durchgeführt: Herstellung, Lieferung und betriebsbereite Montage von zwei (2x) 120 kV 75 MVA Transformatoren für das UW Landesbergen Allgemeine Hinweise Jeder Bewerber muss die beigefügte Geheimhaltungsvereinbarung ausgefüllt und unterzeichnet an julia.severin@tennet.eu und in CC an dennis.halbauer@tennet.eu senden. Eine Freischaltung zu den weiteren Unterlagen erfolgt nach Eingang des Dokuments. Die kompletten Ausschreibungsunterlagen inklusive Anlagen und Planungsunterlagen sowie Vertragsentwurf stehen Ihnen im Kriterienkatalog zum Download bereit. Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zum 26.09.2025 10:00 Uhr über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein (Teilnahmeantragsfrist). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen. Technische, kommerzielle und Fragen zum Vergabeverfahren sind ausschließlich über das Frage-/Antworttool der Ausschreibungsplattform Mercell innerhalb des eingeräumten Zeitraums dafür einzureichen. Die Angebotsabgabe innerhalb der bekanntgegebenen Fristen ist ebenfalls ausschließlich auf diesem Weg zulässig!
- AMEOS Klinikum Halberstadt GmbHFrist: 15. Mai
Beschaffung eines Digitalen Volumentomographie-Systems (DVT/CBCT) für das AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH
1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH; Straße, Hausnummer: Gleimstraße 5; Postleitzahl: 38820; Ort: Halberstadt; Land: DE; Telefon: +49 15168914624; Internet-Adresse: www.ameos.eu; E-Mail: michael.schube@ameos.de Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o. Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. 2) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung, Vergabenummer: CSV 53/2025 3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. 4) Ggf. in den Fällen des § 29 (3) die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen: siehe Ausschreibungsunterlagen, Anlage 3 Vertraulichkeitsvereinbarung 5) Art und Umfang der Leistung: Beschaffung eines Digitalen Volumentomographie-Systems (DVT/CBCT) für das AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH Ort(e) der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH; Straße, Hausnummer: Gleimstraße 5; Postleitzahl: 38820; Ort: Halberstadt; Land: DE 6) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe 7) Nebenangebote sind nicht zugelassen. 8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Beginn: 12.06.2026, Ende: 26.06.2026 9) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3362412/zustellweg-auswaehlen. 10) Angebotsfrist: 15.05.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 12.06.2026 11) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine 12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Ausschreibungsunterlagen, Vertrag über den Kauf von Medizintechnik 13) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: siehe Ausschreibungsunterlagen, Eigenerklärung zur Eignung 14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen
- AMEOS Klinikum Halberstadt GmbHFrist: 15. Mai
Beschaffung eines Digitalen Volumentomographie-Systems (DVT/CBCT) für das AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH
1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH; Straße, Hausnummer: Gleimstraße 5; Postleitzahl: 38820; Ort: Halberstadt; Land: DE; Telefon: +49 15168914624; Internet-Adresse: www.ameos.eu; E-Mail: michael.schube@ameos.de Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o. Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. 2) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung, Vergabenummer: CSV 53/2025 3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. 4) Ggf. in den Fällen des § 29 (3) die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen: siehe Ausschreibungsunterlagen, Anlage 3 Vertraulichkeitsvereinbarung 5) Art und : Beschaffung eines Digitalen Volumentomographie-Systems (DVT/CBCT) für das AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH Ort(e) der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: AMEOS Klinikum Halberstadt GmbH; Straße, Hausnummer: Gleimstraße 5; Postleitzahl: 38820; Ort: Halberstadt; Land: DE 6) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe 7) Nebenangebote sind nicht zugelassen. 8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Beginn: 12.06.2026, Ende: 26.06.2026 9) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3362412/zustellweg-auswaehlen. 10) Angebotsfrist: 15.05.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 12.06.2026 11) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine 12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Ausschreibungsunterlagen, Vertrag über den Kauf von Medizintechnik 13) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt: siehe Ausschreibungsunterlagen, Eigenerklärung zur Eignung 14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Medizinische Festeinbauten,Medizintechnik
Häufige Fragen zu dieser Ausschreibung
- Wie kann ich mich auf diese Ausschreibung bewerben?
- Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf auftrag.ai. Danach sehen Sie alle Unterlagen, Fristen und Hinweise zur Einreichung in einem strukturierten Ablauf.
- Bis wann läuft die Angebotsfrist?
- Die Angebotsfrist endet am 11. Juni 2026.
- Wer ist der Auftraggeber?
- Der Auftraggeber ist TenneT TSO GmbH.
- Welche Unterlagen sind für den Start relevant?
- In der Regel benötigen Sie Leistungsbeschreibung, Eignungsnachweise, Fristenhinweise und ggf. Formblätter. Auf auftrag.ai werden diese Punkte priorisiert dargestellt.